大唐山东滕州东郭20MW光伏项目EPC总承包招标-北极星太阳能光伏网

投稿

我要投稿

近日，大唐集团发布山东（滕州）新能源有限公司大唐滕州东郭20MW光伏项目招标公告。

1.招标条件

本招标项目大唐滕州东郭20MW光伏项目，已由山东省滕州市行政审批局完成备案。项目业主为大唐（滕州）新能源有限公司，建设资金来企业自筹。出资比例为100%，招标人为大唐（滕州）新能源有限公司，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

大唐滕州东郭农光互补项目场址位于位于山东省滕州市东北部东郭镇区域，地处地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。东与山亭区毗邻，南与薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和邹城市接壤，项目地位于滕州市东北方向约18公里处。站址地理坐标位于北纬35°14′24.65′′，东经117°17′24.54′′。站址地形相对平坦，周围环境空旷，个别区域靠近居民区。本工程以2回10KV送出线路接入110KV 温庄站10KV 备用间隔，距离6.5公里，出线两回向南方向。本招标项目设计装机容量20.007 MWp，全部采用650Wp单晶硅双面光伏组件，共计30780块。光伏电站采用模块化设计、集中并网的设计方案，分成2个3.125MW+4个2.5MW箱式逆变升压一体机的光伏发电系统，采取800V 10kV一级升压的方式。光伏电站最终以10kV电压等级接入电网。所有光伏组件均采用固定倾角24°、方位角正南的安装方式，阵列间距为9.6m。每个3.125/2.5MW光伏发电分系统由光伏组串、汇流箱、1台3.125/2.5MW箱式逆变升压一体机（10kV升压）构成。光伏组串经直流汇流箱，箱式逆变升压一体机逆变升压后接入10kV箱式升压变。以上方案以最终设计为准；

2.1建设地点：山东省枣庄市滕州市东郭镇；

2.2建设规模：20.007MWp（直流侧）；

2.3招标编号：CWEME-202202SD-GFEPC-01；

2.4标的名称：EPC总承包；

2.5计划工期：2022年3月20日至2022年7月20日全部并网发电，具体工期以合同约定为准；

2.6招标范围：大唐滕州东郭农光互补项目EPC总承包，包括（但不限于）：光伏电站、进场道路、场内检修道路、升压站（开关站）、储能系统、集电线路、生活办公、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施、生态治理等整个工程项目的工程勘测设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、设备材料采购【发包人采购设备除外】。人身意外和施工设备保险、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、质监验收等各项专项验收、档案竣工验收和竣工验收）、移交以及质保期内的服务等全部工作。本工程作为EPC总承包交钥匙工程，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程勘察设计、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、质监验收等所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证；

3.2投标人必须具有工程设计电力行业甲级及以上资质和电力工程施工总承包壹级及以上资质；近5年具有至少2个20MWp级及以上集中式光伏电站EPC总承包的投运业绩；需提供合同中文版本的影印件（业绩证明至少包含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容以及项目投运证明或项目验收证明，否则视为无效业绩）；

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人可为施工企业或者为设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不允许超过两家；其联合体成员施工单位的，须满足具有电力工程施工总承包壹级及以上资质；必须具有在近5年成功从事过至少2个20MW级及以上地面集中式光伏电站施工总承包投运业绩。其联合体成员设计单位具有工程设计电力行业甲级及以上资质的设计单位，必须具有在近5年成功从事过至少2个20MW及以上地面集中式光伏电站设计合同业绩；

3.4投标人拟派的本项目的项目经理需具有一级注册建造师及安全生产考核合格B证，至少担任过1个20MWp及以上集中式光伏电站EPC总承包项目的项目经理；所提供的业绩证明需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，还需要有人员和项目的关联性证明文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等，否则视为无效业绩。若是联合体投标的，施工单位委派的项目负责人应为项目经理。项目经理需具有注册一级建造师资格（机电专业或电力专业），且拥有安全B证，担任过工程总承包项目经理。担任过至少1个总装机容量20MWp及以上地面集中式光伏电站，所提供的业绩证明需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，还需要有人员和项目的关联性证明文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等，否则视为无效业绩。设计单位委派的项目负责人应为本项目设计负责人，设计负责人应具有高级专业技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少1个总装机容量20MWp及以上地面集中式光伏电站项目，所提供的业绩证明需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，还需要有人员和项目的关联性证明文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等，否则视为无效业绩；

3.5财务要求：近三年每年净资产大于0；

3.6投标人不得存在下列情形之一：

3.6.1被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；

3.6.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的；

3.6.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.6.4被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人且未被撤销的；

3.6.5在信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.6.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；

3.6.7在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单的；

3.6.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的；

3.6.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；

3.6.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的；

3.6.11被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人，招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）；

3.6.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

3.6.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

3.7本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

订阅北极星周刊，精彩内容不再错过！

特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创，转载需获授权。

阅读下一篇

2021年南网能源云南公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程（二次招标）

光伏招标查看更多>光伏电站EPC查看更多>大唐集团查看更多>

姓名：
性别：
出生日期：
邮箱：
所在地区：
行业类别：
工作经验：
学历：
公司名称：
任职岗位：

大唐山东滕州东郭20MW光伏项目EPC总承包招标

2021年南网能源云南公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程（二次招标）

登录注册

绑定账号

想要获取更精准资讯推荐？建议您完善以下信息~

订阅成功

想要获取更精准资讯推荐？建议您
完善以下信息~