云南大唐武定县田心100MW光伏项目EPC总承包招标公告

近日，云南大唐武定县田心100MW光伏发电项目EPC总承包招标，规划装机容量标称为100MW（直流侧装机容量139.34592MWp）。

1.招标条件

本招标项目大唐武定县田心（100MW）光伏发电项目（项目名称）已由云南省发展和改革委员会、云南省能源局发布了《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》公示，项目业主为大唐云南发电有限公司新能源分公司，建设资金来自企业自筹和银行贷款（资金来源），出资比例为3:7，招标人为大唐云南发电有限公司新能源分公司，项目已具备招标条件，现对上述项目EPC施工总承包进行公开招标。目前针对本项目需要成立的法人单位正在办理注册，招标阶段以项目管理单位大唐云南发电有限公司新能源分公司的名义进行招标，最终中标单位与本项目实际注册的法人单位签订合同。

2.项目概况与招围

2.1建设地点：云南省楚雄州武定县田心乡。

2.2建设规模：项目总规划用地面积为2563亩，规划装机容量标称为100MW（直流侧装机容量139.34592MWp）。

2.3计划工期：2021年7月1日至2021年12月31日，180日历天。（具体以监理通知为准）

2.4项目简介：大唐田心光伏电站规划场址位于楚雄州武定县中北部田心乡，规划装机容量100MW。规划场址为一片近东北-西南向坡地，场址地理坐标介于：东经102°12.240'～102°14.340'、北纬25°47.520'～25°49.080'之间，场地海拔在2180m～2350m之间。“沙山线”（沙拉箐-东坡乡至山品村公路）公路从场区西南部穿过，场址西距田心乡直线距离约3km、东南距武定县城直线距离约35km。

本工程规划装机容量标称为100MW（直流侧装机容量139.34592MWp）），拟采用国产540Wp单晶硅太阳电池组件，方阵支架为固定支架，建设32个3.15MW太阳电池方阵，32个方阵通过4回35kV直埋电缆集电线路接入场区新建110kV升压站35kV母线。光伏电站配套建设110kV升压站一座，并以一回110kV送出线路接入110kV田心变（最终方案以接入系统方案及电网公司批复为准）。

2.5招围：大唐武定县田心光伏电站EPC总承包，包括（但不限于）：光伏电站、

进场道路、场内检修道路、升压站、集电线路、生活办公、施工用电和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施等整个工程项目的工程勘测设计、施工图设计、设计优化或者设计变更、设备材料采购（光伏组件、逆变器、主变（带预制舱）、无功补偿（带预制舱）、箱式变压器、升压站高低压开关柜（带预制舱）和GIS（带预制舱）这几种主要设备由甲方供应）。人身意外和施工设备保险、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、办理并网手续、调度及供电手续、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。建设期工程保险；工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等各项专项验收、档案竣工验收和竣工验收）、移交以及质保期内的服务。本工程作为EPC总承包交钥匙工程，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程勘察设计、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；农业灌溉及组件清洗管网设施、土地整治及土壤改良包含在本标段范围，投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的EPC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨等非不可抗力因素而增加中标合同价格。主要工程项目包括（但不限于）：

（1）光伏场地围栏（含围栏，要求围栏内侧与光伏区之间设置不小于3米宽的防火隔离带）内所有土建、安装工程（包括电池组件、汇流箱、逆变器、箱变等）、集电线路、照明、接地、通信、视频安防、消防、气象站（光功率预测系统）等所有设备材料设计、采购、施工等，其中光伏组件、逆变器、主变（带预制舱）、无功补偿（带预制舱）、箱式变压器、升压站高低压开关柜（带预制舱）和GIS（带预制舱）这几种主要设备由甲方供应。

（2）站内一、二次设备的安装、电气接线及调试，站内通信系统。

（3）所有设备、材料（包括发包人采购的）卸车、验收、代保管及二次搬运。

（4）光伏项目所有进场道路与光伏区内所有检修道路工程设计及施工。

（5）环境保护、水土保持、消防、安全设施等各专项工程设计、施工。

（6）工程开工前所涉及的土地征占用、林地征占用、青苗补偿、房屋拆迁、矿产压覆等由发包人办理；承包人须严格按照发包人提交的《田心光伏电站项目使用林地可行性报告》及《田心光伏电站项目勘测定界报告》等成果性文件安排工程用地，项目施工过程中所发生的有关林地、土地征占用、迁移由承包人负责处理并承担费用。

（7）水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、质量监督、防雷检测等所需办理的各种手续，由承包人以发包人的名义办理并承担费用。其中环保、水保等各专题报批时提出的工程措施和费用（不含水土保持补偿费）等、以及为完成各专项验收而必须开展的工程措施、植物措施等并承担相应的费用。

（8）施工现场安保（人员不少于9人，其中保安队长1人），光伏区施工入口装设人脸识别门禁系统，并设置24小时值班门岗；光伏区至少派5名保安进行不间断巡逻。（9）计算机监控系统和辅助系统测评和备案、安全防护评估，满足大唐云南公司《关于规范网络安全等级保护相关工作的通知》（办综〔2020〕6号）要求。

（10）办理并网手续、调度及供电手续并承担相关费用。

投标人于工程内使用的材料、设备等应保证田心光伏电站满足并网技术标准及要求，投标人必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的达到光伏“领跑者”先进技术指标的光伏产品。

投标人于工程内使用的材料、设备等应保证田心光伏电站满足并网技术标准及要求，投标人必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的达到先进技术指标的光伏产品。

3.投标人资求

3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。

3.2投标人必须同时具有工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级及以上资质以及电力工程施工总承包一级及以上资质；自2016年1月1日起，具有至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC总承包的投运业绩；需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，否则视为无效业绩。

3.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人可为施工企业、或者为设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不能超过两家；

（1）针对牵头人为设计单位应满足：具有工程勘察综合资质甲级及以上资质和工程设计电力行业甲级及以上资质的设计单位，必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW及以上地面光伏电站EPC总承包业绩和1个50MW级及以上地面光伏电设计的业绩。其联合体成员为施工单位的，须满足具有电力工程施工总承包一级及以上资质；必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站施工总承包业绩。

（2）针对牵头人为施工企业的应满足：具有电力工程施工总承包一级及以上资质，必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站施工总承包业绩。其联合体成员为设计单位的，须满足工程勘察综合资质甲级和工程设计电力行业甲级的设计单位，必须具有在近5年成功从事过至少2个50MW级及以上地面光伏电站EPC总承包业绩和1个50MW及以上地面光伏电站设计的业绩。

3.4投标人拟派的本项目的项目经理需具有一级注册建造师及安全生产考核合格B证，至少担任过2个总装机容量50MW及以上光伏电站施工总承包项目的项目经理；所提供的业绩证明需提供合同中文版本的影印件（含首页、价款页、签字盖章页，能反映设计、供货、施工等服务内容）以及项目投运证明或项目验收证明，还需要有人员和项目的关联性证明文件；国外业绩证明需提供对应的中文译本等，否则视为无效业绩。

3.5投标人不得存在下列情形之一：

3.5.1被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；

3.5.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：.cn/fw/cxfw/xycx/）；

3.5.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.5.4被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；

3.5.5在信用中国官网（查询网址：.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.5.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；

3.5.7在国家企业信用信息公示系统（查询网址：.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；

3.5.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

3.5.9无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；

3.5.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：.cn/，当地企业信息网）；

3.5.11被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。

3.5.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

3.5.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

3.6投标人之一须具备承装（修、试）电力许可证承装类二级和承试类二级及以上，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第36号)相关要求。

3.7财务要求：

（1）投标人必须具有良好的财力,近三年每年净资产大于0。（附：近三年度资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表及会计附注）；（2）近三年是指2017年度、2018年度、2019年度。

3.8本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。

4.招标文件的获取

4.1获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于2021年3月2日至2021年3月15日17:00时（北京时间，下同），下载电子招标文件。（注：未曾在中国电力招标网上注册会员的单位应先注册 。下载中国电力招标网会员申请表。注册联系人：李静 手机:13683174576）。

4.2招标文件每套售价详见提示信息为准。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年3月23日10:00时整（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间递交电子投标文件。

5.2逾期送达（上传）的投标文件，将予以拒收。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，或联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人：李静

手机：13683174576 (微信同号)

电话：010-53605601

邮箱：lijing@dlzb.com

传真：010-53605601

QQ：484924908